Договор на создание дизай проекта

Техническое задание Приложение 1 является неотъемлемой частью настоящего Договора и содержит пожелания Заказчика к дизайну Объекта, а также его характеристики, необходимые для выполнения работ по настоящему Договору. Подготовленный в соответствии с условиями настоящего Договора дизайн-проект будет использоваться Заказчиком исключительно для целей изменения интерьера жилого помещения Заказчика. Заказчик вправе передавать дизайн-проект только тем лицам и, которые будут выполнять ремонтные работы в жилом помещении Заказчика, в том числе руководить такими работами. Стоимость работы и порядок оплаты 2. Работы по настоящему Договору разделены на три этапа.

В этом случае задание становится обязательным для Сторон с момента его утверждения Заказчиком. Ведомость материалов мебели, техники, оборудования — список материалов мебели, техники, оборудования , используемых в дизайн-проекте и утвержденных Заказчиком, с указанием технических данных, цены на момент составления ведомости , поставщика продавца , контактными данными поставщика продавца и изображений по мере необходимости и возможности. Выездной лист помещения — документ, заполняемый дизайнером и утверждаемый Заказчиком при выезде к поставщикам продавцам материалов, оборудования, мебели, с целью выбора предоставляемой продаваемой поставщиками продавцами продукции для комплектации дизайн-проекта. Каждый лист соответствует каждому отдельному помещению комнате. В выездном листе помещения для каждого наименования обязательно указывается дата выезда, название и адрес поставщика продавца , выбранная продукция товар , цена, утверждение Заказчиком выбранной позиции. Эскиз дизайн-проекта — цветное растровое изображение помещения, созданное на основе утвержденного Заказчиком Технического задания на дизайн-проект; варианта планировки; материалов, оборудования, мебели, указанных в Выездном листе помещения.

Договор на разработку дизайн проекта интерьера помещения

Концептуальное решение — это несколько вариантов иллюстраций и фотографий, наглядно иллюстрирующих принципы объемно-пространственной и цветовой организации помещения. Эскиз дизайн-проекта — цветной эскиз рисунок объекта с художественно оформленным интерьером, созданный на основе выбранного Заказчиком варианта, сопровождающийся пояснительной запиской.

Проектная документация — все необходимые чертежи для реализации Эскиза дизайн-проекта в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электропроводки, сантехники, мебели и т.

Планировочные решения — вариант перепланировки помещения. Документация — планировочные решения, эскиз дизайн-проекта, проектная документация. Цена договора — сумма, подлежащая уплате Заказчиком исполнителю за дизайн-проект. Акт — акт сдачи-приемки выполненных работ, составляемый по завершении дизайн-проекта, согласно которому исполнитель передает Заказчику документацию. Предмет договора 1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения, общей площадью метров квадратных, находящегося по адресу: 1.

Авторский надзор за объектом и комплектация объекта является предметом дополнительного соглашения. Сроки и порядок выполнения работ 2. Исполнитель приступает к выполнению работ с даты оплаты аванса, согласно п. Срок выполнения планировочного решения составляет рабочих дней, срок выполнения дизайн-проекта составляет рабочих дней.

Проведение встреч Исполнителя с Заказчиком с целью обсуждения хода выполнения корректировки исполняемого в рамках настоящего договора дизайн-проекта производится в рабочее время с 10 до 19 часов в месте, которое определяет Исполнитель. В случае необходимости проведения встреч в другое время или в другом месте Стороны согласуют его с учетом возможностей Исполнителя.

Рабочие дни, в течение которых планировочные и концептуальные решения Исполнителя находятся на рассмотрении у Заказчика, не входят в срок выполнения работ, определенный п. По соглашению Сторон договор может быть продлен на новый срок. Стоимость работ и порядок расчетов 3. Общая стоимость работ, предусмотренных настоящим договором, составляет НДС не облагается, поскольку Исполнитель применяет упрощенную систему налогооблажения.

Цена договора включает в себя однократное выполнение работ, указанных в п. Указанная в п. Договорной ценой не учтены расходы за дополнительное сверх оговоренного в п.

Оплата по договору производится в рублях поэтапно в следующем порядке: 3. В течение 5 банковских дней с момента подписания настоящего договора Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере, а Исполнитель приступает к работам по разработке планировочного решения. В течение 5 банковских дней после утверждения планировочного решения Заказчик выплачивает Исполнителю промежуточный аванс в размере, а Исполнитель приступает к работам над проектной документацией дизайн-проекта.

Оплата производиться Заказчиком на основании выставленного Исполнителем счета в порядке банковского перевода денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Права и обязанности Сторон 4.

Исполнитель обязуется: 4. В установленный договором срок выполнить и передать Заказчику дизайн-проект помещения, разработанный на основе Приложений к настоящему договору; 4. Информировать Заказчика по его запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора; 4. Согласовать с Заказчиком в письменном виде изменения в проектной документации, оказывающие влияние на стоимость и сроки выполнения работ; 4. Устранять недоделки и дополнять проектную документацию при получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Исполнителем, или несоответствия ее условиям настоящего договора.

Незамедлительно проинформировать Заказчика и до получения от него соответствующих разъяснений приостановить работы для обнаружения возможных неблагоприятных для Заказчика последствий в случае выполнения Исполнителем его указаний, а также об иных обстоятельствах, угрожающих качеству выполнения Работ.

Исполнитель вправе: 4. Привлечь третьих лиц к работам по выполнению своих обязательств по настоящему договору; 4. Досрочно завершить работу с согласия Заказчика при условии ее качественного выполнения в полном объеме; 4. Осуществлять фото- и видео съемку и публикацию эскизов и реализованного интерьера в специализированных печатных изданиях без уведомления Заказчика и без указания данных о Заказчике.

Исполнитель не несет ответственности за материальные ценности Заказчика или третьих лиц, находящиеся в помещении, за исключением случаев, когда Исполнитель принял на себя такую ответственность и Стороны составили Акт приема-передачи материальных ценностей с указанием их состояния и оценки, которую Стороны устанавливают по взаимному согласию. Заказчик обязуется: 4. Предоставить Исполнителю необходимые исходные материалы в срок не позднее 1 дня с момента подписания сторонамии Договора; 4.

Обеспечить в согласованное Сторонами время доступ Исполнителю в помещение для осуществления работ, предусмотренных настоящим Договором; 4. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Договором; 4. Обеспечить принятие решений в ходе обсуждения выполнения корректировки дизайн-проекта в течение 3 дней после получения от Исполнителя предложений для рассмотрения.

В случае, если Заказчик не принимает решений в установленный срок, то срок выполнения работ по настоящему договору автоматически продлевается на срок задержки принятия решения Заказчиком. Рассмотреть представленные результаты работ и известить Исполнителя либо об одобрении работы, либо об отказе от нее, либо о необходимости внесения поправок и доработок с указанием требуемых исправлений. Своевременно принимать и оплачивать работы, выполняемые Исполнителем в соответствии с настоящим договором; 4.

Назначить ответственное лицо, с которым Исполнитель будет вести переговоры. Заказчик имеет право: 4. Запрашивать информацию у Исполнителя о ходе работ по настоящему договору; 4. Досрочно расторгнуть настоящий договор, компенсировав Исполнителю произведенные затраты и уплатив ему часть вознаграждения пропорционально фактически выполненным к моменту расторжения договора работам; 4. Привлекать для оценки качества проектной документации Исполнителя сторонние организации. Порядок сдачи и приемки работ 5.

Сдача разработанной проектной документации осуществляется поэтапно, в объеме, определенном в Приложениях к настоящему договору. Для передачи готовой проектной документации Исполнитель обязан уведомить Заказчика об окончании работ этапа не позднее 1 дня, следующего за датой окончания работ. Заказчик обязан ознакомиться с разработанной проектной документацией не позднее 5 рабочих дней после получения уведомления об окончании работ.

В сроки, установленные разделом 2 настоящего договора, Исполнитель передает Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ этапа с приложением 2 экземпляров проектной документации.

Заказчик обязан в присутствии Исполнителя, изучить проектную документацию и подписать Акт сдачи-приемки работ либо дать мотивированный отказ от приемки. По истечении 5 рабочих дней, определенных п. Внесение изменений и дополнений в проектную документацию, если это не является следствием устранения ошибок или недоработок Исполнителя, осуществляется Исполнителем за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к договору. Ответственность Сторон 6.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством РФ. Исполнитель не несет ответственности за окончательную реализацию проекта, если Заказчик произведет оформление и комплектацию интерьера объекта не в соответствии с утвержденным дизайн-проектом. Форс-мажор 7. Стороны не несут ответственности в случае, если неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы: военными действиями, объявлением чрезвычайного положения, стихийным бедствием значительной разрушительной силы и т.

Наступление форс-мажорных обстоятельств влечет увеличение сроков исполнения сторонами обязательств по договору на период времени, равный периоду времени, в течение которого действовали форс-мажорные обстоятельства, если стороны не договорились об ином. Освобождение какой-либо из сторон от ответственности вследствие действия форс-мажорных обстоятельств не влечет за собой освобождение от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение иных обязательств, возникших до наступления форс-мажорных обстоятельств.

Если действие форс-мажорных обстоятельств продолжается более чем 30 дней, каждая из сторон вправе расторгнуть настоящий договор в одностороннем порядке. Срок действия и порядок расторжения договора 8. Срок действия договора устанавливается с момента его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

Настоящий договор может быть расторгнут по взаимному согласию Сторон. В случаях расторжения договора по соглашению Сторон договор прекращает свое действие по истечении 10 рабочих дней со дня, когда Стороны достигли соглашения о расторжении настоящего договора.

При этом Стороны в этот период должны произвести окончательные взаиморасчеты по договору. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего договора при отсутствии вины Исполнителя, письменно уведомив его не менее чем за 5 рабочих дней до даты расторжения договора. При расторжении настоящего договора Заказчиком Заказчик вправе требовать передачи ему результатов незавершенной работы.

Заказчик вправе расторгнуть настоящий договор, предупредив письменно Исполнителя за 5 рабочих дней до даты расторжения договора, в случае, если Исполнитель нарушил существенные условия настоящего договора, а именно: 8.

Не выполнил весь объем работ в сроки, согласованные в настоящем договоре. При расторжении настоящего договора по вине Заказчика Исполнитель вправе потребовать оплаты документально подтвержденной стоимости всех работ, выполненных на момент получения письменного уведомления о расторжении настоящего договора.

Исполнитель вправе отказаться от исполнения настоящего договора без каких-либо дальнейших обязательств перед Заказчиком, предупредив его письменно за 5 рабочих дней до даты расторжения договора, в случае нарушения Заказчиком существенных условий настоящего договора, каковыми являются: 8.

Нарушение сроков оплаты, утвержденных в п. Неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком п. Общие условия 9. Все изменения и дополнения к договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

Разногласия по договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. При невозможности достижения согласия спор должен быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы с обязательным соблюдением претензионного порядка.

Срок рассмотрения претензий — 10 рабочих дней. Настоящий договор заменяет любые другие предшествовавшие устные и письменные обязательства между Сторонами по предмету настоящего договора. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах равной юридической силы - по одному для каждой Стороны. Адреса и реквизиты Сторон Данный договор действует еще года и немного устарел, но, все кто хочет получить новый договор и приложения могут поддержать нас небольшим пожертвованием на карту , с указанием суммы перевода и почты куда выслать договор и приложения.

Всё просто. English US.

До начала всех работ по разработке дизайн-проекта интерьера заключается официальный договор. Ниже можно загрузить пример типового договора. Образец договора на разработку дизайн-проекта Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их.

Если вы решили заключить договор на разработку дизайн проекта с компанией Artum, то можете делать это уже сегодня, отбросив всякие сомнения. Нам стоит доверять, поскольку мы: Решаем каждую задачу по индивидуальной схеме, избегая штампов; Четко и в срок выполняем взятые на себя обязательства; Следим за соблюдением ваших прав. Познакомиться с нашими правилами вы можете двумя способами: Позвонить в офис и задать волнующие вас вопросы; Просмотреть договор на дизайн интерьера в режиме онлайн. Мы четко прописываем сроки выполнения работ, их объемы, стоимость каждого мероприятия и порядок расчета. Это значит, что наше сотрудничество пройдет без неприятных сюрпризов и разочарований. Стоит отметить, что заключаемый в двустороннем порядке договор на дизайн проект квартиры является типом договора подряда на оказание отдельных услуг. То есть отношения между сторонами Исполнителем и Заказчиком определены положениями Гражданского Кодекса и при появлении разногласий подлежат рассмотрению в обществе, защищающем права потребителей, или в суде. Это значит, что вам совершенно нечего бояться, а у нас есть стимул для добросовестного выполнения ваших заданий. Особенности нашего договора на дизайн проект Студия дизайна Artum внимательно относится к потребностям каждого клиента, потому в положения типового договора возможно внесение измененных по его личному усмотрению сведений. Мы всегда обсуждаем с заказчиками особенности предстоящего ремонта до подписания договора, потому вносим коррективы и правки еще до начала поры кардинальных изменений. С нами легко и удобно строить грандиозные планы и наблюдать, как они реализуются. Станьте нашим клиентом прямо сейчас. Отройте для себя мир оригинального дизайна и стилистической свободы. Получить индивидуальный расчёт стоимости вашего дизайн-проекта: Получить расчёт.

Расчеты за выполненные услуги производятся любым не запрещенным законом способом. Стоимость авторского надзора за реализацией данного проекта не входит в цену Договора.

Предмет договора 1. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять их результат в установленном порядке и уплатить обусловленную Договором цену. Сроки выполнения работ 2.

Договор на дизайн-проект квартиры — на что обратить внимание?

Рабочая документация — все необходимые чертежи для реализации 3D-визуализации помещений в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электропроводки, сантехники, мебели и т. Планировочные решения — варианты перепланировки помещения с расставленной мебелью и оборудованием. Документация — планировочные решения, Рабочая документация, 3D-визуализацией помещений. При 3D-визуализации помещений соблюдаются все реальные размеры и пропорции помещений и внутренних объектов. Цена договора — сумма, подлежащая уплате Заказчиком Исполнителю за дизайн-проект. Акт — акт приема-передачи выполненных работ, составляемый по завершении дизайн-проекта этапа , согласно которому Исполнитель передает Заказчику документацию.

Договор на дизайн проект

Концептуальное решение — это несколько вариантов иллюстраций и фотографий, наглядно иллюстрирующих принципы объемно-пространственной и цветовой организации помещения. Эскиз дизайн-проекта — цветной эскиз рисунок объекта с художественно оформленным интерьером, созданный на основе выбранного Заказчиком варианта, сопровождающийся пояснительной запиской. Проектная документация — все необходимые чертежи для реализации Эскиза дизайн-проекта в процессе ремонтно-отделочных работ, в частности, расположение электропроводки, сантехники, мебели и т. Планировочные решения — вариант перепланировки помещения. Документация — планировочные решения, эскиз дизайн-проекта, проектная документация. Цена договора — сумма, подлежащая уплате Заказчиком исполнителю за дизайн-проект. Акт — акт сдачи-приемки выполненных работ, составляемый по завершении дизайн-проекта, согласно которому исполнитель передает Заказчику документацию. Предмет договора 1. Заказчик поручает и обязуется принять и оплатить результат выполненных работ, а Исполнитель принимает на себя обязательство по утвержденному техническому заданию разработать дизайн-проект интерьера помещения, общей площадью метров квадратных, находящегося по адресу: 1.

Ранее: Требуется ли допуск СРО для ремонта квартиры? Договор на дизайн-проект квартиры — на что обратить внимание?

.

Заключение договора

.

Договор на разработку дизайн-проекта интерьера помещений

.

Договор на разработку дизайн-проекта

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Анкетирование на создание дизайн проекта интерьера от CG Bandit.
Похожие публикации